证券代码：600477证券简称：杭萧钢构公告编号：临2009－026

　　浙江杭萧钢构股份有限公司重大合同公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

　　※重要提示:

　　1、合同类型：钢结构工程的制作、安装（主要原材料由中铁二局股份有限公司提供）

　　2、合同生效条件：我司向中铁二局股份有限公司提交相关担保，双方代表签字，加盖双方公章即生效

　　3、合同履行期限：暂定工期206天，以总包合同和发包人要求为准

　　4、对上市公司当期业绩的影响：预计合同履行对公司本年度经营成果不构成重大影响

　　※特别风险提示：

　　协议方均具有履约能力，但在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同履行。

　　一、合同标的和对方当事人情况

　　1、合同标的情况

　　项目名称：广深港客运专线广深段羊台山隧道出口以南综合工程ZH-3标段深圳北站钢结构工程

　　项目地址：深圳市宝安区龙华镇（站房中心里程DK102+825）

　　工程承包范围：深圳北站站房地面以上全部钢结构工程的制作、安装

　　2、合同对方当事人情况

　　中铁二局股份有限公司（以下简称“甲方”）

　　本合同不构成关联交易，合同对方最近三个会计年度与本公司未发生业务往来。

　　二、合同主要条款

　　1、合同价款

　　本协议工程实行单价承包，制作及安装合计211106168元。

　　2、工期

　　协议工期总日历天数为：206天。

　　上述为暂定工期，本协议工程工期以总包合同和发包人要求为准。

　　3、工程质量标准

　　本工程质量标准为：满足设计和总包合同要求，并达到中铁二局股份有限公司创国优要求。

　　4、违约责任

　　甲方未依约付款的，按延付金额每日万分之一偿付我司违约金。

　　我司不能按协议工期竣工，需按3万元/天（逾期＜10天），5万元/天（10天≤逾期＜20天），10万元/天（逾期≥20天）的标准向甲方支付违约金，并承担由此对甲方造成的经济损失。

　　5、争议解决办法

　　如履行本合同发生争议，应由双方协助解决，协商不成，向成都仲裁委员会申请仲裁或向成都铁路运输法院提起诉讼。

　　三、合同履行对公司的影响

　　1、对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响；

　　2、该合同的履行对本公司的业务独立性不构成影响，不会因为合同的履行对对方形成依赖。

　　四、合同履行的风险分析

　　协议方均具有履约能力，但在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同履行。

　　五、备查文件

　　合同文件及附件。

　　特此公告。

　　浙江杭萧钢构股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年七月二十七日

   已有_COUNT_条评论我要评论